Allgemeine Geschäftsbedingungen – Unternehmer

1. Einleitende Bestimmungen

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“) der Firma HAGRO ORAVA s. r. o. mit Sitz in Párnica 297, Párnica 026 01, Identifikationsnummer (IČO): 53 817 362, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Žilina, Abteilung: Sro, Einlageblatt Nr. 77362/L (im Folgenden „Unternehmen“ genannt) regeln die Rechte und Pflichten der Gesellschaft und jeder juristischen oder natürlichen Person – Unternehmer (im Folgenden „Kunde“ genannt), mit der die Gesellschaft Folgendes abgeschlossen hat:

1.1.1. einen Kaufvertrag, dessen Gegenstand der Verkauf und die Lieferung einer in der Bestellung (im Folgenden „Bestellung“) spezifizierten Zelthalle ohne Montage ist (im Folgenden „Kaufvertrag“); oder

1.1.2. einen Werkvertrag, dessen Gegenstand die Lieferung und Montage einer Zelthalle (im Folgenden „Werkvertrag“) ist.

1.2. Diese AGB gelten für jeden Kaufvertrag und jeden Werkvertrag, der sowohl im Fernabsatz als auch in den Geschäftsräumen des Unternehmens geschlossen wird. Diese AGB gelten nicht für Rechtsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und einem Kunden, der Verbraucher ist.

1.3. Ist der Kunde nicht an der Montage einer Zelthalle interessiert, schließt er mit dem Unternehmen einen Kaufvertrag ab. Ist der Kunde an der Lieferung und Montage einer Zelthalle interessiert, schließt er mit dem Unternehmen einen Werkvertrag ab.

2. Vertragsgegenstand und Art des Vertragsabschlusses

2.1. Gegenstand des Kaufvertrags ist die Verpflichtung des Unternehmens, dem Kunden die in der verbindlichen Bestellung spezifizierte Zelthalle (im Folgenden „Zelthalle“) zu liefern und das Eigentumsrecht an der Zelthalle auf den Kunden zu übertragen, sowie die Verpflichtung des Kunden, die Zelthalle abzunehmen und dem Unternehmen den in der Bestellung angegebenen Kaufpreis (im Folgenden „Kaufpreis“) zu zahlen.

2.2. Die von der Gesellschaft angebotenen Zelthallen können auf Bestellung gefertigt werden oder es kann sich um Standardmodelle handeln, die ab Lager verfügbar sind. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass je nachdem, ob es sich um eine auf Bestellung gefertigte oder eine ab Lager lieferbare Zelthalle handelt, unterschiedliche Bedingungen für das Vertragsverhältnis gelten, Rechte und Pflichten der Vertragsparteien gelten, insbesondere hinsichtlich der Bedingungen für die Stornierung der Bestellung, der Stornogebühren, der Zahlungsbedingungen, der Lieferfristen und weiterer damit zusammenhängender Bestimmungen dieser AGB.

2.3. Die Zelthalle besteht aus:

einer Stahlkonstruktion mit verzinkter Oberflächenbehandlung;
einer PVC-Plane entsprechend dem gewählten Flächengewicht und der gewählten Farbausführung;
Verbindungs- und Spannmaterial; sowie
einem Verankerungssystem je nach Art der gewählten Verankerungsfläche.

2.4. Die PVC-Planen werden in verschiedenen Grammaturen und Farben geliefert. Die Abweichung bei der Grammatur kann ca. ± 5 % betragen, wobei die Farbausführungen im Rahmen der Fertigungstoleranzen geringfügige Farbabweichungen aufweisen können.

2.5. Zum Lieferumfang der Zelthalle gehören:

eine Montageanleitung, in der die technischen Daten der Zelthalle angegeben sind;
eine Bedienungsanleitung; und
eine Bedienungsanleitung für die Handwinde (sofern die Winde zum Lieferumfang der Zelthalle gehört). Die Elektro- und Sanitärinstallationen sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs der Zelthalle.

2.6. Das Unternehmen verpflichtet sich im Rahmen des Kaufvertrags, dem Kunden die Zelthalle an den in der Bestellung angegebenen Lieferort zu liefern.

2.7. Gegenstand des Werkvertrags ist die Verpflichtung des Unternehmens, dem Kunden eine Zelthalle zu liefern und deren Montage durchzuführen, sowie die Verpflichtung des Kunden, dem Unternehmen den Preis für die Lieferung und die Montage der Zelthalle (im Folgenden „Werkpreis“ genannt) zu den in diesen AGB vereinbarten Bedingungen zu zahlen.

2.8. Der Kunde kann auf folgende Weise ein Preisangebot für eine Zelthalle anfordern:

2.8.1. über den auf der Website www.hagrohallen.at (im Folgenden „Website“) verfügbaren Konfigurator;

2.8.2. telefonisch unter der Nummer + 421 904 834 021;

2.8.3. per E-Mail an die E-Mail-Adresse hagro@hagrohallen.at;

2.8.4. persönlich in den Geschäftsräumen des Unternehmens.

2.9. Bei der Erstellung einer Angebotsanfrage auf jeglichem Weg ist der Kunde verpflichtet, folgende Angaben zu machen:

Vorname, Nachname oder Firmenname;
Adresse, Geschäftssitz oder Sitz;
Identifikationsnummer (IČO), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, falls umsatzsteuerpflichtig,
E-Mail-Adresse, an die das Unternehmen das Angebot und anschließend auch die Rechnung sendet;
Typ, Abmessungen und Farbe der Zelthalle;
Lieferort;
gewünschter Liefertermin der Zelthalle;
Telefonnummer (optional); und
die Angabe, ob der Kunde auch an der Montage der Zelthalle interessiert ist.

2.10. Das Unternehmen erstellt den Auftrag unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 3 Werktagen ab dem Tag der Übermittlung aller in Artikel 2.9 dieser AGB genannten Angaben, und sendet ihn dem Kunden an dessen E-Mail-Adresse.

2.11. Der Kaufvertrag oder der Werkvertrag kommt mit dem Zeitpunkt des Eingangs der vom Kunden unterzeichneten Bestellung bei der Gesellschaft rechtswirksam zustande, und zwar entweder elektronisch an die E-Mail-Adresse der Gesellschaft oder persönlich in den Geschäftsräumen der Gesellschaft. Der Kunde ist ab diesem Zeitpunkt an die Bestellung gebunden.

2.12. Das Unternehmen sendet dem Kunden zusammen mit der Bestellung auch eine Anzahlungsrechnung zu.

2.13. Mit dem Absenden der unterzeichneten Bestellung bestätigt der Kunde gleichzeitig, dass er diese AGB zur Kenntnis genommen hat und mit deren Inhalt einverstanden ist.

3. Stornierung der Bestellung und Rücktrittsrecht

3.1. Der Kunde ist berechtigt, die Bestellung unter den in diesem Artikel genannten Bedingungen ohne Angabe von Gründen zu stornieren.

3.2. Der Kunde ist berechtigt, die Bestellung einer vorrätigen Zelthalle ohne Angabe von Gründen bis zum Zeitpunkt der Übergabe der Zelthalle zum Transport zu stornieren, und zwar unabhängig davon, ob der Transport vom Kunden oder vom Unternehmen organisiert wird.

3.3. Der Kunde ist berechtigt, die Bestellung einer auf Bestellung gefertigten Zelthalle ohne Angabe von Gründen bis zum Zeitpunkt ihrer Übergabe zum Transport zu stornieren. In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet, dem Unternehmen eine Entschädigung in Höhe von 30 % des Kaufpreises oder des Werkpreises ohne Mehrwertsteuer zu zahlen. Die Zahlung der Entschädigung ist Voraussetzung für die Wirksamkeit der Stornierung der Bestellung.

3.4. Das Unternehmen ist berechtigt, den Anspruch auf Zahlung der Entschädigung mit der geleisteten Anzahlung zu verrechnen. Übersteigt die Höhe der geleisteten Anzahlung die Höhe der Entschädigung, erstattet das Unternehmen dem Kunden die Differenz.

4. Ort und Frist der Lieferung der Zelthalle

4.1. Der Lieferort der Zelthalle ist stets in der Bestellung angegeben.

4.2. Als Lieferort gilt entweder:

der Betriebsstandort des Unternehmens; oder
der vom Kunden in der Angebotsanfrage angegebene und in der Bestellung bestätigte Lieferort.

4.3. Bei Abweichungen zwischen dem in der Angebotsanfrage angegebenen Lieferort und dem in der Bestellung angegebenen Lieferort ist der in der Bestellung angegebene Lieferort maßgebend.

4.4. Das Unternehmen verpflichtet sich, im Falle des Abschlusses eines Kaufvertrags die Zelthalle zu liefern oder im Falle des Abschlusses eines Werkvertrags die Zelthalle zu liefern und zu montieren, und zwar innerhalb der in der Bestellung angegebenen Frist (im Folgenden „Lieferfrist“) zu liefern bzw. zu liefern und zu montieren.

4.5. Voraussetzung für die Lieferung der Zelthalle oder die Lieferung und Montage der Zelthalle ist die fristgerechte Begleichung der Anzahlungsrechnung innerhalb der Fälligkeitsfrist. Mit der Begleichung der Anzahlungsrechnung beginnt die Lieferfrist zu laufen. Wird die Anzahlungsrechnung nicht innerhalb der Fälligkeitsfrist beglichen, ist das Unternehmen berechtigt, die Lieferfrist angemessen zu verschieben, ohne dadurch in Verzug zu geraten.

4.6. Das Unternehmen teilt dem Kunden den konkreten Termin für die Lieferung oder die Montage der Zelthalle mindestens 1 Tag im Voraus mit.

4.7. Die Vertragsparteien haben vereinbart, dass die Lieferung der Zelthalle gemäß dem Kaufvertrag sowie die Lieferung und die Durchführung der Montage der Zelthalle gemäß dem Werkvertrag als fristgerecht gelten, wenn die Zelthalle innerhalb der Lieferfrist geliefert bzw. fertiggestellt wird.

4.8. Mit der Übernahme der Zelthalle durch den Kunden geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der Beschädigung oder des Verlusts der Zelthalle auf den Kunden über.

4.9. Nimmt der Kunde die Zelthalle nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zustellung einer schriftlichen Aufforderung der Gesellschaft zur Abnahme ab, ist das Unternehmen berechtigt, Lagergebühren in Höhe von 0,05 % des Preises der Zelthalle für jeden auch nur angefangenen Lagertag in Rechnung zu stellen.

4.10. Eine Zelthalle, die der Kunde auch nicht innerhalb von 5 Tagen nach Zustellung einer erneuten schriftlichen Aufforderung durch das Unternehmen abholt, darf das Unternehmen nach eigenem Ermessen weiterverwerten, insbesondere an einen Dritten verkaufen. Diese Bestimmung lässt das Recht des Unternehmens unberührt, gegenüber dem Kunden einen Anspruch auf Lagergebühren gemäß Ziffer 4.9 dieser AGB geltend zu machen.

4.11. Jeder gelieferten Zelthalle liegt ein Lieferschein bei. Die Rechnung wird dem Kunden elektronisch an die in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

4.12. Die Lieferung einer Zelthalle ins Ausland wird individuell geregelt, und das Unternehmen behält sich in solchen Fällen das Recht vor, die Vorauszahlung des Gesamtpreises der Bestellung zu verlangen.

5. Bestimmungen zum Transport

5.1. Das Unternehmen verpflichtet sich, den Transport der Zelthalle an den in der Bestellung angegebenen Lieferort zu gewährleisten, sofern in der Bestellung nicht ausdrücklich vereinbart wurde, dass der Kunde den Transport selbst organisiert. Das Unternehmen ist berechtigt, den Transport mit eigenen Mitteln oder über einen Vertragstransporteur zu gewährleisten.

5.2. Der Kunde ist verpflichtet, auf eigene Kosten und in eigener Verantwortung sicherzustellen, dass der Lieferort zum vereinbarten Termin ordnungsgemäß und uneingeschränkt zugänglich sowie technisch geeignet für die Einfahrt, Bewegung und das Abstellen der Fahrzeuge des Unternehmens oder des beauftragten Spediteurs, die die Lieferung der Zelthalle gewährleisten.

5.3. Sollte der Kunde die ordnungsgemäße Abnahme der Zelthalle zum vereinbarten Termin nicht gewährleisten, ist das Unternehmen berechtigt, Ersatz für die Kosten zu verlangen, die durch vergebliche Lieferung, wiederholten Transport oder Lagerung gemäß Artikel 4.9 dieser AGB entstehen.

5.4. Eine etwaige Verzögerung der Lieferung, die durch Umstände auf Seiten des Kunden oder durch höhere Gewalt verursacht wird, gilt nicht als Verletzung der Pflichten des Unternehmens.

6. Bestimmungen des Werkvertrags

6.1. Das Unternehmen verpflichtet sich, die Montage der Zelthalle durchzuführen, sofern der Kunde in der Bestellung den Abschluss eines Werkvertrags gewählt hat.

6.2. Mit dem Abschluss des Werkvertrags verpflichtet sich der Kunde, vor der Montage der Zelthalle in eigenem Namen, auf eigene Kosten und auf eigene Verantwortung den für deren Verankerung vorgesehenen Untergrund ordnungsgemäß vorzubereiten, und zwar gemäß den in diesem Artikel genannten Bedingungen.

6.3. Sofern in der Baugenehmigung für die Zelthalle (sofern erforderlich) nichts anderes festgelegt ist, gilt Folgendes:

6.3.1. Die maximal zulässige Abweichung der Verankerungsfläche beträgt bis zu 1 % der Neigung der Ebene;

6.3.2. Eine Verankerung in einer Asphaltdecke ist nur möglich, wenn die Dicke der Asphaltschicht mindestens 18 cm beträgt;

6.3.3. Eine Verankerung in einer Betonoberfläche ist nur möglich, wenn die Dicke der Betonschicht mindestens 20 cm beträgt;

6.3.4. Eine Verankerung direkt im Boden ist nur möglich, wenn das Bodenprofil aus homogenem Boden besteht;

6.3.5. Eine Verankerung in sandigen oder anderen inhomogenen Bodenprofilen wird vom Unternehmen nicht empfohlen, ist jedoch unter der Voraussetzung der Errichtung von Betonfundamenten möglich.

6.4. Die Verwendung von chemischen oder Stahlankern in festen Untergründen, insbesondere in Asphalt, Beton oder ähnlichen Materialien, ist ausschließlich in Übereinstimmung mit den technischen Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers der jeweiligen Anker zulässig.

6.5. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass der Untergrund für die Verankerung der Zelthalle alle technischen, statischen und sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt. Das Unternehmen haftet nicht für Mängel, Beschädigungen oder eine verminderte Funktionsfähigkeit der Zelthalle, die auf einen unsachgemäß vorbereiteten Untergrund oder die Nichteinhaltung der Verankerungsbedingungen zurückzuführen sind.

6.6. Erfüllt der Untergrund für die Verankerung der Zelthalle nicht die Anforderungen gemäß diesem Artikel, ist das Unternehmen berechtigt, die Montage zu verweigern oder zu unterbrechen, wobei der Anspruch des Unternehmens auf Erstattung der entstandenen Kosten davon unberührt bleibt.

6.7. Das Unternehmen ist berechtigt, den Kunden aufzufordern, die Erfüllung der Bedingungen für die Bereitschaft des Untergrunds zur Montage der Zelthalle gemäß Artikel 6.3 dieser AGB nachzuweisen. Der Kunde ist verpflichtet, die Erfüllung dieser Bedingungen unverzüglich nach Erhalt der Aufforderung des Unternehmens nachzuweisen, spätestens jedoch 2 Tage vor dem vereinbarten Montagetermin der Zelthalle.

6.8. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die Zelthalle an den Stellen, an denen sie mit dem Untergrund in Kontakt kommt, nicht wasserdicht ist und dass das Unternehmen weder für das physikalische Phänomen der Kondensation noch für das Eindringen von Wasser in die Zelthalle im Bereich zwischen der Unterkante der Hallenverkleidung und dem Untergrund haftet.

6.9. Das Unternehmen behält sich das Recht auf angemessene Abweichungen in der konstruktiven Ausführung der Zelthalle vor, sofern diese keinen wesentlichen Einfluss auf deren Funktionalität oder Erscheinungsbild haben.

6.10. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt ausdrücklich, dass er in Bezug auf die Zelthalle ausschließlich in der Rolle des Bauherrn auftritt. Der Kunde verpflichtet sich, auf eigene Verantwortung die Erfüllung aller Verpflichtungen sicherzustellen, die sich aus den allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften ergeben, insbesondere aus dem Gesetz Nr. 25/2025 Slg. über die Bauordnung und zur Änderung und Ergänzung bestimmter Gesetze, in Bezug auf die Zelthalle gegenüber der zuständigen Baubehörde und anderen Behörden, und zwar spätestens bis zum Tag der Montage der Zelthalle.

6.11. Das Unternehmen haftet als Auftragnehmer der Zelthalle weder für das Genehmigungsverfahren, die Bedarfsprüfung noch für die Sicherstellung der Erteilung eines Bauvorhabens für die Zelthalle (im Folgenden „Bauvorhaben“) oder einer anderen Entscheidung der zuständigen Baubehörde in Bezug auf die Zelthalle verantwortlich. Für die Erfüllung der mit der Erteilung des Bauvorhabens verbundenen Pflichten ist ausschließlich der Kunde als Bauherr verantwortlich.

6.12. Der Kunde ist verpflichtet, der Gesellschaft spätestens am Tag der Montage der Zelthalle einen rechtskräftigen Bauvorhabenbeschluss vorzulegen. Bei Verstößen gegen diese Verpflichtung ist das Unternehmen berechtigt, die Montage zu verweigern oder zu unterbrechen, wobei der Anspruch des Unternehmens auf Erstattung der entstandenen Kosten davon unberührt bleibt.

6.13. Die fachliche Haftung der Gesellschaft als Auftragnehmerin der Zelthalle beschränkt sich auf die ordnungsgemäße, fachgerechte und qualifizierte Ausführung der Zelthalle im im Werkvertrag vereinbarten Umfang und umfasst weder die Haftung für die rechtliche Beurteilung des für die Zelthalle geltenden Genehmigungsverfahrens, noch für etwaige Folgen, die sich aus dem Fehlen eines Bauvorhabens oder einer anderen Genehmigung ergeben.

6.14. Der Kunde nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass die Gesellschaft nicht verpflichtet ist, den Kunden auf die Notwendigkeit der Erteilung eines Bauvorhabens oder einer anderen Entscheidung der Baubehörde hinzuweisen, und dass jegliche Haftung, Sanktion, Geldbuße oder sonstige Maßnahme, die von der Baubehörde im Zusammenhang mit dem Fehlen eines Bauvorhabens oder einer anderen Genehmigung verhängt wird, ausschließlich den Kunden belastet.

6.15. Der Kunde verpflichtet sich, der Gesellschaft in vollem Umfang jeglichen Schaden, jede Sanktion, jede Geldbuße oder Kosten zu ersetzen, die der Gesellschaft infolge der Nichterfüllung der Genehmigungsverpflichtungen, einschließlich der Nichtvorlage des Bauvorhabens seitens des Kunden, entstehen.

6.16. Das Unternehmen ist als Bauunternehmer der Zelthalle nicht berechtigt, die Notwendigkeit der Installation eines Blitzschutzsystems (Blitzableiters) zu beurteilen oder eine Erklärung darüber abzugeben, ob dessen Installation erforderlich ist oder nicht.

Die Beurteilung der Notwendigkeit eines Blitzschutzes erfolgt auf der Grundlage einer Risikoanalyse gemäß der technischen Norm STN EN 62305-2 (Blitzschutz – Risikomanagement) und ist Bestandteil der Projektdokumentation für die elektrischen Anlagen des Bauwerks.

Gemäß der Verordnung des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Familien der Slowakischen Republik Nr. 508/2009 Slg. gehören elektrische Anlagen, einschließlich Blitzschutzsysteme, zu den reservierten technischen elektrischen Anlagen, deren Planung und Bewertung nur von einer Person mit entsprechender fachlicher Qualifikation durchgeführt werden darf.

Über die Notwendigkeit der Installation eines Blitzableiters entscheidet insbesondere:

der zugelassene Planer für elektrische Anlagen in Gebäuden, der den Entwurf der Elektroinstallation einschließlich des Blitzschutzes erstellt,
gegebenenfalls der Prüftechniker für elektrische Anlagen gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften.

Das Unternehmen ist daher weder berechtigt noch befähigt, die Notwendigkeit der Installation eines Blitzableiters festzustellen oder die Verantwortung für dessen Auslegung oder das Fehlen eines solchen zu übernehmen. Der Kunde ist verpflichtet, eine fachliche Beurteilung dieser Frage durch eine befugte Person sicherzustellen.

7. Preis und Zahlungsbedingungen

7.1. Der Kunde verpflichtet sich, dem Unternehmen den Kaufpreis oder den Werkpreis zu zahlen, je nachdem, ob ein Kaufvertrag oder ein Werkvertrag geschlossen wurde, und zwar in der Höhe und zu den Bedingungen, die in der Bestellung angegeben sind.

7.2. Im Kaufpreis sowie im Preis für die Werkleistung sind weder die Kosten für die Vorbereitung oder Herstellung des Untergrunds zur Verankerung der Zelthalle, den Bau von Versorgungsnetzen noch die Kosten für die Einholung des Bauvorhabens oder anderer Entscheidungen der zuständigen Behörden, sofern zwischen den Vertragsparteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

7.3. Das Eigentumsrecht an der Zelthalle geht erst mit der vollständigen Begleichung von 100 % des Kaufpreises oder des Werkpreises einschließlich Mehrwertsteuer auf den Kunden über. Bis zu diesem Zeitpunkt verbleibt die Zelthalle im Eigentum der Gesellschaft.

7.4. Im Kaufpreis sowie im Preis für die Bauleistung ist der Preis für den Transport der Zelthalle zum Lieferort einschließlich ihrer Entladung enthalten, sofern in der Bestellung nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

7.5. Im Werkpreis sind alle Montagearbeiten im Zusammenhang mit der Montage der Zelthalle sowie die für die ordnungsgemäße Erfüllung des Werkvertrags erforderlichen Materialien und Bauteile enthalten. Der Preis für die Bauleistung umfasst weder Maurerarbeiten noch Elektroinstallationsarbeiten, die das Unternehmen nicht erbringt.

7.6. Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis oder den Preis für die Bauleistung in der in diesem Artikel genannten Weise und innerhalb der dort genannten Fristen zu zahlen, und zwar je nachdem, ob es sich um eine vorrätige Zelthalle oder eine auf Bestellung gefertigte Zelthalle handelt.

7.7. Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis oder den Preis für das Werk – mit Ausnahme des in Artikel 7.8 dieser AGB genannten Falls – wie folgt zu zahlen:

7.7.1. 40 % des Gesamtpreises innerhalb von 7 Tagen ab dem Tag des Abschlusses des jeweiligen Vertrags, und zwar auf der Grundlage einer von der Gesellschaft ausgestellten Anzahlungsrechnung;

7.7.2. 40 % des Gesamtpreises spätestens 14 Tage vor dem angekündigten Liefer- oder Fertigstellungstermin der Zelthalle, und zwar auf der Grundlage einer von der Gesellschaft ausgestellten Teilrechnung;

7.7.3. 20 % des Gesamtpreises nach Lieferung oder Montage der Zelthalle auf der Grundlage einer von der Gesellschaft ausgestellten Abrechnungsrechnung, zahlbar innerhalb von 7 Tagen ab dem Ausstellungsdatum.

7.8. Ist Gegenstand des Kaufvertrags eine vorrätige Zelthalle, ist der Kunde verpflichtet, den Kaufpreis in voller Höhe im Voraus zu zahlen, und zwar auf der Grundlage einer Zahlungsaufforderung in Form einer vom Unternehmen ausgestellten Rechnung oder einer vom Unternehmen ausgestellten Anzahlungsrechnung. Voraussetzung für die Lieferung der vorrätigen Zelthalle ist die vollständige Begleichung des Preises innerhalb der in der Rechnung angegebenen Zahlungsfrist.

7.9. Der Kunde ist berechtigt, die Vorauszahlungsrechnung oder die Abrechnungsrechnung auf folgende Weise zu begleichen:

7.9.1. in bar, jedoch höchstens bis zu dem in Gesetz Nr. 394/2012 Slg. über die Beschränkung von Barzahlungen in der jeweils geltenden Fassung festgelegten Betrag; oder

7.9.2. per bargeldloser Banküberweisung auf das in der Rechnung angegebene Bankkonto des Unternehmens.

7.10. Im Falle der Lieferung einer Zelthalle ins Ausland ist das Unternehmen berechtigt, die Vorauszahlung des gesamten in der Bestellung vereinbarten Preises zu verlangen.

7.11. Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Rechnungen an die in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden.

8. Übergabe und Abnahme der Zelthalle

8.1. Das Unternehmen verpflichtet sich, dem Kunden die Zelthalle ordnungsgemäß und fristgerecht zu übergeben, und der Kunde verpflichtet sich, die Zelthalle gemäß diesen AGB entgegenzunehmen.

8.2. Als fristgerechte Übergabe der Zelthalle oder deren Montage gilt die Übergabe der Zelthalle oder die Durchführung der Montage innerhalb der Lieferfrist.

8.3. Als ordnungsgemäße Übergabe der Zelthalle gilt deren Übergabe am vereinbarten Lieferort, in der vereinbarten Menge und Qualität, frei von Mängeln, zusammen mit allen in Artikel 2.5 dieser AGB genannten Unterlagen.

8.4. Der Kunde ist verpflichtet, bei der Übernahme der Zelthalle eine ordnungsgemäße Überprüfung vorzunehmen.

8.5. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, wenn Umstände höherer Gewalt eintreten, die das Unternehmen daran hindern oder es objektiv unmöglich machen, die Zelthalle ordnungsgemäß oder fristgerecht zu liefern oder zu montieren. Als Umstände höherer Gewalt gelten insbesondere Lieferverzögerungen von Komponenten der Zelthalle seitens der Lieferanten, ungünstige klimatische oder Witterungsbedingungen, außergewöhnliche betriebliche oder logistische Umstände sowie sonstige Umstände, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren oder nicht verhindert werden konnten. Die Lieferfrist verlängert sich in einem solchen Fall um die Dauer des Eintritts höherer Gewalt. Das Unternehmen ist verpflichtet, den Kunden unverzüglich über die neue voraussichtliche Lieferfrist zu informieren.

8.6. Wird die Erfüllung durch das Unternehmen infolge höherer Gewalt dauerhaft unmöglich, sind die Vertragsparteien berechtigt, vom Kaufvertrag oder Werkvertrag zurückzutreten. In diesem Fall sind sie verpflichtet, die bereits erbrachten Leistungen unverzüglich im Rahmen der allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften und unter Berücksichtigung der Art der erbrachten Leistung gegenseitig zurückzugeben.

8.7. Das Unternehmen ist verpflichtet, den Kunden unverzüglich über alle Umstände zu informieren, von denen es Kenntnis erlangt und die die ordnungsgemäße und fristgerechte Lieferung oder die Montage der Zelthalle verhindern oder anderweitig erschweren könnten.

8.8. Sofern die Vertragsparteien nichts anderes vereinbaren, wird über die Übergabe und Übernahme der Zelthalle in der Regel ein Lieferschein oder ein Übergabe- und Übernahmeprotokoll (im Folgenden „Übernahmeprotokoll“) erstellt. Im Rahmen eines Kaufvertrags gilt auch die Empfangsbestätigung des Spediteurs oder der Lieferschein als Bestätigung der Übergabe und Übernahme der Zelthalle. Im Rahmen eines Werkvertrags wird das Übergabeprotokoll in der Regel nach Abschluss der Montage erstellt.

8.9. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Unterzeichnung des Übergabeprotokolls aufgrund von Mängeln zu verweigern, die die ordnungsgemäße Nutzung der Zelthalle nicht beeinträchtigen; solche Mängel werden im Übergabeprotokoll vermerkt. Verweigert der Kunde grundlos die Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls, die Übernahme der Zelthalle verweigert oder zum vereinbarten Übergabetermin nicht erscheint, gilt die Unterzeichnung und die Übernahme der Zelthalle durch den Kunden als fiktiv erfolgt, und zwar ab dem Tag, an dem das Unternehmen dem Kunden die Übernahme ermöglicht hat. In diesem Fall ist das Unternehmen berechtigt, ein Übergabeprotokoll zu erstellen, in dem es festhält, dass der Kunde die Übernahme der Zelthalle verweigert, die Unterzeichnung des Übergabeprotokolls verweigert oder zum Übergabetermin nicht erschienen ist. Ein derart erstelltes Übergabeprotokoll hat dieselben rechtlichen Wirkungen, als wäre es von beiden Vertragsparteien unterzeichnet worden.

8.10. Wenn der Kunde im Übergabeprotokoll Mängel, Unvollständigkeiten oder sonstige Abweichungen aufführt und beschreibt, wie sich diese äußern, gilt dies als Aufforderung, diese innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben. Sofern nichts anderes vereinbart ist, sorgt das Unternehmen in der Regel innerhalb von 30 Tagen für die Beseitigung der anerkannten Mängel.

8.11. Die Gefahr des zufälligen Untergangs, der Beschädigung oder des Verlusts der Zelthalle geht mit deren Abnahme auf den Kunden über. Als Übernahme gilt insbesondere (a) die Unterzeichnung des Übergabeprotokolls, (b) die Unterzeichnung des Lieferscheins oder (c) die Bestätigung der Annahme der Sendung durch den Spediteur.

9. Rücktritt von Verträgen

9.1. Das Unternehmen und der Kunde sind berechtigt, vom Kaufvertrag oder vom Werkvertrag ausschließlich aus den in diesem Artikel oder in anderen Bestimmungen dieser AGB genannten Gründen zurückzutreten. Sonstige gesetzliche Rücktrittsgründe sind, soweit dies nach den allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften zulässig ist, ausgeschlossen.

9.2. Wenn der Kunde den Kaufpreis oder den Preis für die Werkleistung nicht ordnungsgemäß und fristgerecht bezahlt, gilt diese Pflichtverletzung des Kunden als wesentliche Verletzung des Kaufvertrags oder des Werkvertrags, die das Unternehmen berechtigt, vom jeweiligen Vertrag zurückzutreten.

9.3. Liefert das Unternehmen die Zelthalle nicht oder führt es die Montage der Zelthalle auch nicht innerhalb einer angemessenen Nachfrist durch, die ihr der Kunde nach Ablauf der Lieferfrist durch schriftliche Aufforderung eingeräumt hat und die nicht kürzer als 15 Kalendertage sein darf, ist der Kunde berechtigt, vom jeweiligen Vertrag zurückzutreten und die Rückerstattung der geleisteten Zahlungen zu verlangen. Der Auftraggeber hat kein Recht auf Rücktritt, wenn der Verzug des Unternehmens auf höhere Gewalt oder andere Umstände zurückzuführen ist, bei denen sich die Lieferfrist gemäß Artikel 8 dieser AGB angemessen verlängert.

9.4. Kommt es aus Gründen, die das Unternehmen zu vertreten hat, zum Rücktritt vom Werkvertrag, ist das Unternehmen berechtigt, die Zelthalle abzubauen, zu seinen Räumlichkeiten zurückzutransportieren und dem Kunden die zweckmäßig aufgewendeten Kosten für den Abbau und den Transport in Rechnung zu stellen, und zwar bis zur Höhe des Werkpreises. Zu diesem Zweck erteilt der Kunde mit dem Abschluss des Werkvertrags seine unwiderrufliche Zustimmung zum Betreten des Lieferorts und zur Durchführung aller Handlungen, die für den Abbau und den Abtransport der Zelthalle oder ihrer Teile erforderlich sind.

9.5. Die berechtigte Vertragspartei ist verpflichtet, das Recht auf Rücktritt vom Vertrag schriftlich geltend zu machen.

9.6. Bei Rücktritt vom jeweiligen Vertrag sind die Gesellschaft und der Kunde verpflichtet, alles, was sie sich vor dem Rücktritt gegenseitig zur Verfügung gestellt haben, zurückzugeben, sofern sie nichts anderes schriftlich vereinbaren. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, erhaltene Zahlungen zurückzuzahlen, bevor ihm die Zelthalle zurückgegeben wurde oder bevor der Kunde den Rückversand nachweist, je nachdem, was früher eintritt.

9.7. Der Kunde ist verpflichtet, die Zelthalle spätestens innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag des Wirksamwerdens des Rücktritts vom Kaufvertrag an die Gesellschaft zurückzugeben, sofern die Gesellschaft nicht mitteilt, dass sie die Rücknahme selbst oder durch einen Dritten veranlassen wird.

9.8. Der Kunde haftet für Wertminderungen der Zelthalle, die durch eine Behandlung entstanden sind, die über das zur Feststellung ihrer Eigenschaften, Funktionsfähigkeit und Beschaffenheit erforderliche Maß hinausgeht.

10. Gewährleistung, Gewährleistungsbedingungen und Haftung für Mängel

10.1. Das Unternehmen haftet dafür, dass die Zelthalle zum Zeitpunkt ihrer Übergabe an den Kunden und während der Gewährleistungsfrist die vereinbarten Eigenschaften aufweist und für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet ist.

10.2. Die Gewährleistungsfrist für die Zelthalle beträgt 12 Monate, sofern in der Bestellung oder in einer schriftlichen Vereinbarung der Vertragsparteien nicht ausdrücklich eine längere Gewährleistungsfrist vereinbart wurde.

10.3. Die Gewährleistungsfrist beginnt:

10.3.1. im Falle des Abschlusses eines Kaufvertrags ab dem Tag der Übernahme der Zelthalle durch den Kunden oder gegebenenfalls ab dem Tag, an dem der Kunde zur Übernahme der Zelthalle verpflichtet war, sofern er dies nicht getan hat;

10.3.2. im Falle des Abschlusses eines Werkvertrags ab dem Tag der Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls, gegebenenfalls ab dem Tag der Erstellung eines einseitigen Abnahmeprotokolls durch das Unternehmen im Falle einer Verweigerung der Abnahme.

10.4. Der Kunde ist verpflichtet, bei der Übernahme der Zelthalle eine ordnungsgemäße Besichtigung durchzuführen und alle festgestellten Mängel im Falle eines Werkvertrags im Übergabeprotokoll zu vermerken, oder im Falle eines Kaufvertrags die Gesellschaft unverzüglich schriftlich darüber zu informieren.

10.5. Das Unternehmen haftet nicht für Mängel an der Zelthalle, die insbesondere infolge

unsachgemäßer, unsachkundiger oder nachlässiger Nutzung;
mechanischer Beschädigung;
einer Überlastung der Konstruktion;
eines ungeeigneten Untergrunds oder einer ungeeigneten Verankerung;
Eingriffen oder Änderungen, die vom Kunden oder einem Dritten ohne Zustimmung des Unternehmens vorgenommen wurden;
Ereignissen höherer Gewalt oder außergewöhnlichen Witterungseinflüssen.

10.6. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die maximal zulässige Tragfähigkeit des Daches der Zelthalle bei Schneelast 60 kg/m² beträgt. Der Kunde ist verpflichtet, unverzüglich für die Schneeräumung vom Dach der Zelthalle zu sorgen, wenn diese Belastung erreicht wird oder zu erreichen droht. Das Unternehmen haftet nicht für Mängel, Beschädigungen, Verformungen oder den Einsturz der Zelthalle, die entstehen infolge:

10.6.1. der Überschreitung der maximal zulässigen Schneehöhe; oder

10.6.2. der Nichterfüllung der Verpflichtung des Kunden, den Schnee vom Dach zu entfernen.

10.7. Die Zelthalle ist an den Kontaktstellen mit dem Untergrund nicht wasserdicht. Das Unternehmen haftet nicht für:

10.7.1. Feuchtigkeitskondensation,

10.7.2. das Eindringen von Wasser zwischen der Unterkante der Verkleidung und dem Untergrund,

10.7.3. das Eindringen von Wasser aufgrund der Eigenschaften des Untergrunds, den der Kunde bereitstellt.

10.8. Unwesentliche Abweichungen in den Maßen oder im Aussehen, die sich aus fertigungstechnischen Toleranzen ergeben, gelten nicht als Mängel.

10.9. Die Gewährleistung erstreckt sich weder auf Schäden, die durch normale Abnutzung verursacht wurden, noch auf Teile der Zelthalle, die naturgemäß einer erhöhten Beanspruchung ausgesetzt sind.

10.10. Der Kunde ist verpflichtet, eine Reklamation unverzüglich nach Feststellung des Mangels, spätestens jedoch innerhalb von 5 Tagen ab dem Tag, an dem er den Mangel festgestellt hat oder bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt hätte feststellen können, unter folgender E-Mail-Adresse geltend zu machen: hagro@hagrohallen.at, spätestens jedoch bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist.
In der Reklamationsmitteilung ist der Kunde insbesondere verpflichtet, Folgendes anzugeben:

10.10.1. die Identifizierung der Bestellung,

10.10.2. eine genaue und vollständige Beschreibung des Mangels einschließlich seiner Erscheinungsformen,

10.10.3. eine Fotodokumentation des Mangels oder sonstige relevante Unterlagen, sofern dies angesichts der Art des Mangels möglich ist.

10.11. Nach Eingang der Mängelanzeige bestätigt das Unternehmen dem Kunden deren Eingang innerhalb von 3 Werktagen per E-Mail. Die Bestätigung des Eingangs der Mängelanzeige stellt keine Anerkennung der Berechtigung der Reklamation dar.

10.12. Das Unternehmen prüft die Begründetheit der Reklamation und informiert den Kunden über das Ergebnis dieser Prüfung in der Regel innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag des Eingangs der ordnungsgemäß geltend gemachten Reklamation. Ist für die Prüfung der Reklamation eine technische, fachliche oder sonstige spezialisierte Begutachtung erforderlich, ist das Unternehmen berechtigt, diese Frist angemessen zu verlängern, worüber es den Kunden informiert.

10.13. Wird die Reklamation als berechtigt anerkannt, hat das Unternehmen das ausschließliche Recht, eine angemessene Art der Bearbeitung der Reklamation festzulegen. Das Unternehmen ist berechtigt, die Reklamation nach eigenem Ermessen insbesondere auf eine der folgenden Weisen zu bearbeiten:

10.13.1. Beseitigung des Mangels durch Reparatur;

10.13.2. Lieferung eines Ersatzteils (mangelfreien Bauteils) für die Zelthalle oder Erbringung einer Ersatzleistung;

10.13.3. Gewährung eines angemessenen Preisnachlasses auf den Kaufpreis oder den Preis des Bauwerks, ausschließlich für den Fall, dass der Mangel weder durch Reparatur noch durch Ersatzleistung behoben werden kann und dieser Mangel zugleich die ordnungsgemäße Nutzung der Zelthalle nicht beeinträchtigt; oder

10.13.4. Rücktritt vom Kaufvertrag oder vom Werkvertrag ausschließlich in dem Fall, dass der Mangel weder durch Nachbesserung noch durch Ersatzleistung behoben werden kann und es sich zugleich um einen Mangel handelt, der die ordnungsgemäße Nutzung der Zelthalle wesentlich beeinträchtigt.

10.14. Wird ein angemessener Preisnachlass auf den Kaufpreis oder den Werkpreis gewährt, entspricht dessen Höhe der Differenz zwischen dem Wert der mangelhaften Leistung und dem Wert der mangelfreien Leistung zum Zeitpunkt der Lieferung, wobei die Höhe des Preisnachlasses von der Gesellschaft festgelegt wird.

10.15. Durch die Geltendmachung einer Reklamation entsteht dem Kunden kein Recht, die Zahlung des Kaufpreises oder des Werkpreises oder eines Teils davon zurückzuhalten.

11. Zustellung

11.1. Sofern in diesen AGB nichts anderes bestimmt ist, gelten alle Mitteilungen, Erklärungen, Anträge, Aufforderungen, Geltendmachungen von Rechten, Reklamationen und sonstige rechtliche oder tatsächliche Handlungen im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis zwischen dem Unternehmen und dem Kunden (im Folgenden „Schriftstück“) müssen in schriftlicher Form erfolgen und gemäß diesem Artikel zugestellt werden.

11.2. Als schriftliche Form gilt auch die Übermittlung eines Schriftstücks per E-Mail sowie die Form eines digitalen oder elektronischen Dokuments in einem allgemein anerkannten Format.

11.3. Ein Schriftstück gilt unter folgenden Bedingungen als ordnungsgemäß zugestellt:

11.3.1. im Falle einer persönlichen Zustellung zum Zeitpunkt der Übergabe an eine Person, die befugt ist, Schriftstücke im Namen der anderen Partei entgegenzunehmen, wobei die Zustellung durch die Unterschrift auf der Empfangsbestätigung oder einer Kopie des Schriftstücks, gegebenenfalls auch durch die Verweigerung der Annahme, nachgewiesen wird;

11.3.2. im Falle einer Zustellung durch ein Postunternehmen zum Zeitpunkt der Zustellung an die im jeweiligen Register eingetragene Anschrift des Sitzes oder der Geschäftsstelle der anderen Partei, wobei bei einer Einschreibesendung die Zustellung durch die Unterschrift auf der Empfangsbestätigung nachgewiesen wird. Als zugestellt gilt auch eine Sendung, die abgelehnt oder als nicht entgegengenommen zurückgesandt wurde;

11.3.3. bei Zustellung per E-Mail zum Zeitpunkt des Versands an die unten angegebenen E-Mail-Adressen, sofern dem Absender keine Benachrichtigung über die Nichtzustellung zugegangen ist:

E-Mail-Adresse des Unternehmens: hagro@hagrohallen.at.
E-Mail-Adresse des Kunden: die in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse.

11.4. Sowohl der Kunde als auch das Unternehmen sind verpflichtet, sich gegenseitig unverzüglich über jede Änderung von für das Vertragsverhältnis wesentlichen Angaben zu informieren, insbesondere über eine Änderung des Firmennamens, des Firmensitzes, des Geschäftssitzes oder der E-Mail-Adresse. Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung geht zu Lasten der Vertragspartei, die die Änderung nicht mitgeteilt hat.

12. Haftung und Schadensersatz

12.1. Die Haftung des Unternehmens für Schäden, die dem Kunden im Zusammenhang mit dem durch den Kaufvertrag oder den Werkvertrag begründeten Vertragsverhältnis entstehen, ist im Rahmen der allgemein geltenden Rechtsvorschriften derart beschränkt, dass das Unternehmen ausschließlich für Schäden haftet, die vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden.

12.2. Das Unternehmen haftet nicht für entgangenen Gewinn, indirekte oder Folgeschäden.

12.3. Der Gesamtbetrag des Schadenersatzes, den das Unternehmen dem Kunden im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einem Auftrag zu leisten hat, ist auf einen Betrag begrenzt, der dem Preis der Leistung ohne Mehrwertsteuer gemäß der jeweiligen Bestellung entspricht, den der Kunde nachweislich an das Unternehmen gezahlt hat.

13. Schlussbestimmungen

13.1. Das Vertragsverhältnis zwischen dem Unternehmen und dem Kunden richtet sich ausschließlich nach der Bestellung und diesen AGB. Etwaige vorherige Vereinbarungen, Verhandlungen, Angebote, Erklärungen oder Zusicherungen (einschließlich Werbe- und Marketingaussagen) haben keine rechtliche Wirkung, sofern sie nicht ausdrücklich in der Bestellung aufgeführt sind.

13.2. Das Unternehmen ist berechtigt, einseitig jegliche Geldforderungen des Kunden gegenüber dem Unternehmen, die sich aus dem Kaufvertrag, eines Werkvertrags oder eines sonstigen Vertragsverhältnisses seine Geldforderungen gegenüber dem Kunden einzuverrechnen, und zwar unabhängig von deren Fälligkeit oder Rechtsgrund.

13.3. Das Unternehmen ist berechtigt, diese AGB einseitig zu ändern oder zu ergänzen. Änderungen der AGB treten am Tag ihrer Veröffentlichung auf der Website des Unternehmens in Kraft, sofern kein späterer Zeitpunkt für das Inkrafttreten festgelegt ist, und gelten für alle Vertragsverhältnisse, die nach dem Tag ihres Inkrafttretens geschlossen werden.

13.4. Rechtsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und dem Kunden, die nicht ausdrücklich durch diese AGB oder einen Einzelvertrag geregelt sind, unterliegen dem Recht der Slowakischen Republik, insbesondere den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 513/1991 Slg. Handelsgesetzbuch in der jeweils gültigen Fassung.

13.5. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) findet auf die Vertragsbeziehungen zwischen dem Unternehmen und dem Kunden ausdrücklich keine Anwendung.

13.6. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig, unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder sich als solche erweisen, so berührt dies nicht die Gültigkeit, Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen. Das Unternehmen und der Kunde verpflichten sich, sich nach bestem Wissen und Gewissen darum zu bemühen, eine solche Bestimmung durch eine Bestimmung zu ersetzen, deren wirtschaftlicher und rechtlicher Zweck der ursprünglichen Bestimmung so weit wie möglich entspricht. Bis zu deren Ersetzung gelten die übrigen Bestimmungen dieser AGB oder, falls dies nicht möglich ist, die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen der Slowakischen Republik, die in ihrer Bedeutung und ihrem Zweck der zu ersetzenden Bestimmung am nächsten kommen.

13.7. Alle Streitigkeiten, die sich aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Unternehmen und dem Kunden oder im Zusammenhang damit ergeben und die nicht gütlich beigelegt werden können, werden ausschließlich von den ordentlichen Gerichten der Slowakischen Republik nach den im Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik geltenden Rechtsvorschriften entschieden.

13.8. Diese AGB treten am 20.2.2026 in Kraft und werden wirksam.